焦作車務段段部自行車車棚整修項目發包公告

（項目編號：JZCWD-LXGC-2022-0085）

1.發包條件

本發包項目 焦作車務段段部自行車車棚整修   項目已由 中國鐵路鄭州局集團有限公司焦作車務段 批準建設，項目業主為 中國鐵路鄭州局集團有限公司焦作車務段 ，發包人為 中國鐵路鄭州局集團有限公司焦作車務段。項目已具備發包條件，現對該項目的施工進行發包。

2.項目概況與發包范圍

2.1項目概況：

1.拆除原有自行車棚，原水泥地面破除；

2.場地平整，新做150mm3：7灰土墊層，100mm厚現澆混凝土地面219㎡；

3.新做200mm厚加砌塊墻砌至梁底，內墻面采用水泥砂漿抹面，刷室外乳膠漆二遍199.4㎡；

4.采用200*200*12H型鋼結構柱8根，140*50*2.5C型鋼檁條20根組成框架結構，屋面用彩色透明樹脂瓦共219㎡；

5.新做配電箱1臺，做接地系統1套，充電箱8個，防水充電插座80個，LED吸頂燈，PVC20保護管40米，MPP50保護管30米，電纜橋架（100*50）160米。

6.其他的整治項目。

7.相關事項以現場實勘為準；

2.2建設地點：焦作車務段段管車站（車間）；

2.3發包范圍：經中國鐵路鄭州局集團有限公司焦作車務段批準的設計文件及發包文件的所有內容。

2.4計劃工期：30日歷天。

2.5包段劃分：發包范圍按一個包段劃分。

3.承包人資格要求

3.1 本次發包要求承包人須具備房屋建筑工程施工總承包叁級及以上資質， 具有獨立的法人資格，法人及法定代表人、擬委派的項目經理自遞交投包文件之日起1年內沒有法院判決、裁定生效的行賄犯罪記錄，承包企業具備有效的營業執照和安全生產許可證，并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力，且具備開具符合國家規定的增值稅專用發票資格。

3.2 本次發包 不接受 聯合體承包。

3.3 各承包人均可就上述包段中的 1 個包段承包。

3.4 承包人必須是國鐵采購平臺的注冊供應商，在國鐵采購平臺上完成注冊并通過審核。

4.公示、報名及獲取發包文件

4.1 凡有意參加承包者，請于 2022年12月26日至 2022 年12月30日，每日上午 8 時至 11時30分，下午 14 時30分 至 18時00分 （北京時間，節假日除外），攜帶紙質版報名資料（報名資料相關要求見附件）到 焦作車務段行政辦公室220房間 現場遞交并登記。

5.承包文件的遞交

5.1 承包文件的遞交時間和地點：詳見發包文件。

5.2 逾期送達的或者未送達指定地點或者不按照發包文件要求密封的承包文件，發包人不予受理。

6.發布公告的媒體

本次發包公告在 國鐵采購平臺網絡 上發布。

7.聯系方式

發 包 人：中國鐵路鄭州局集團有限公司焦作車務段

地    址：河南省焦作市解放區車站街18號

郵    編：454000

聯 系 人：郭工

電    話：0391-2564882

電子郵件：2646670100@qq.com

中國鐵路鄭州局集團

有限公司焦作車務段

                                                                                                        2022年12月26日